+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на выполнение сельскохозяйственных работ образец

Договор на выполнение сельскохозяйственных работ образец

В задании Заказчика должны быть указаны все виды работ, подлежащих выполнению Исполнителем, сроки выполнения конкретных работ и особенности их выполнения. Инфо Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и средствами выполнить комплекс сельскохозяйственных работ на полях Заказчика площадью [значение] га, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену. Материально-технические средства, специальное оборудование и технику в соответствии с установленными объемами и видами работ предоставляет Подрядчик. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ — образец

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Типовой договор на оказание услуг: форма, стороны, оплата

Количество Тиражей определено в Спецификации. Спецификации присваивается фактический порядковый номер. Каждая страница Спецификации подлежит удостоверению подписями Сторон Договора. Волеизъявления Сторон, устанавливающие, изменяющие или прекращающие права и обязанности Сторон по настоящему Договору, должны подписываться Сторонами и дублироваться в письменном виде путем их отсылки по почте или посредством личной передачи.

Такое соответствие должно подтверждаться заключением Технолога Исполнителя. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Статья 1. Предмет Договора 1. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, организовать приемку их результата и оплатить установленную Договором стоимость.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 2. Цена Договора включает общую стоимость всех материалов расходные материалы и инвентарь , оборудования, использование машин и механизмов необходимых для оказания Услуг, рабочая сила, необходимая для оказания Услуг, все затраты по доставке материалов, оборудования, машин и механизмов необходимых для оказания Услуг, погрузо-разгрузочные работы, а так же все налоги, пошлины и прочие сборы, в том числе налог на добавленную стоимость, взимаемые с Исполнителя в связи с выполнением Договора или на иных основаниях.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст.

В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

Статья 3. Сроки оказания услуг 3. Статья 4. Порядок приемки услуг 4. Статья 5. Права и обязанности Сторон 5. Заказчик вправе: Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору.

Осуществлять контроль над объемом и сроками оказания услуг. Ссылаться на недостатки оказанных услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок. Заказчик обязан: Сообщать в письменной форме исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Обеспечивает сотрудников Исполнителя служебным помещением местом для хранения инвентаря и переодевания сотрудников Исполнителя. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Исполнителя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Исполнителя уплаты неустойки штрафов, пеней путем направления Исполнителю уведомления об уплате сумм неустойки пеней, штрафов в добровольном порядке.

В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки пеней, штрафов взыскивать их в судебном порядке. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия качества и количества оказанных услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении качества и количества этих услуг. Исполнитель вправе: Требовать подписания в соответствии с п. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам оказанных услуг в рамках настоящего Договора.

Исполнитель обязан: Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с условиями Договора. Обеспечить оказание Услуг необходимыми расходными материалами, моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами, инвентарем, оборудованием, униформой.

Обеспечить оказание Услуг силами персонала обладающего знанием русского языка. Обеспечить наличие бригад быстрого реагирования мобильных для бесперебойной работы персонала. Все необходимые для оказания Услуг расходные материалы, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, инвентарь, оборудование и униформа должны иметь сертификаты и методические инструкции по использованию в медицинских учреждениях.

Ответственность за технику безопасности и противопожарные мероприятия, связанные с оказание Услуг, возлагаются на Исполнителя. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. Обеспечивать устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Договора.

В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируюмых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Договора.

Вести журнал производства работ, в котором отражается ход производства работ, рекомендации и замечания по качеству работ по дезинфекции. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причинённый ущерб по аналогичным Договорам.

Статья 6. Гарантии 6. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказанных услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг с действующим российским законодательством. На оказываемую услугу Исполнитель предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид услуг. Статья 7. Ответственность Сторон 7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. Стороны настоящего Договором освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

Статья 8. Порядок расторжения Договора 8. Настоящий Договор может быть расторгнут: Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: При существенном нарушении Договора Исполнителем. В случае просрочки поставки товара более чем на 2 два дня.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 пяти календарных дней с даты его получения. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём услуг, оказанных Исполнителем.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если обстоятельства, указанные в п. Статья Порядок урегулирования споров В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной виде.

По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. В претензии должны быть указаны: Если претензионные требования подлежать денежной оценке — в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Срок действия, порядок изменения Договора Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. Договор должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 трех рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Существенные условия договора выполнения работ подряда По договору подряда выполнения работ одна сторона подрядчик, исполнитель обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его пункт 1 статьи Гражданского кодекса Р Ф.

Договор заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Ниже размещена самая общая форма договора подряда выполнения работ.

Обычно заключается между производителем сельхозпродукции и заготовительной или торгующей организацией. Главным предметом договора является продукция, которую Хозяйство обязуется, доставить и продать Заготовителю согласно определенному договору в:. Нарушение договорных обязательств тянет за собой имущественную ответственность.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:.

Договор на выполнение сельскохозяйственных работ образец

По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг выполнению работ по уборке сельскохозяйственных культур принадлежащей Исполнителю спецтехникой, согласно условиям настоящего Договора и Заявок Заказчика. Срок начала и окончания работ, а также площадь подлежащих уборке полей, место нахождение полей, подлежащих уборке и их границы указывается Заказчиком в Заявке. Заявка Исполнителю направляется по мере созревания культур. Сроки начала и окончания работ могут корректироваться по срокам созревания, подлежащих уборке культур, вследствие воздействия непреодолимой силы, а так же в случаях, когда задержка произошла по вине Заказчика. О дате оказания услуг Заказчик письменно уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 5 пять рабочих дней до начала работ. Заказчик направляет Исполнителю заявку в письменном виде посредством факсимильной связи по факсу указанному в приложении или по почте заказным письмом или нарочно.

Скачать договор на выполнение сельскохозяйственных работ образец

Количество Тиражей определено в Спецификации. Спецификации присваивается фактический порядковый номер. Каждая страница Спецификации подлежит удостоверению подписями Сторон Договора. Волеизъявления Сторон, устанавливающие, изменяющие или прекращающие права и обязанности Сторон по настоящему Договору, должны подписываться Сторонами и дублироваться в письменном виде путем их отсылки по почте или посредством личной передачи. Такое соответствие должно подтверждаться заключением Технолога Исполнителя. Дорогие читатели!

Если подрядчик некачественно выполнил работу.

.

Договор на оказание услуг по уборке сельскохозяйственных культур

.

.

.

Уважаемые форумчане, очень нужен образец договора на оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ (уборка урожая.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Жанна

    Очередной узаконеный рэкит.

  2. Влада

    Сделайте пожалуйста видео на тему: как эффективно побороть курение в подьезде и его загрязнение.

  3. Матвей

    Здравствуйте! Вот и я хотел машину на евробляхах, но вижу что это малодоступно кому сейчас.

© 2018-2019 domavkemerovo.ru